Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

Содержание

Договор на перетяжку мебели образец

Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

Минимальная сумма оплаты 30%. При предоплате 100% предоставляется скидка 5%. При заключении договора клиент вносит предоплату в размере полной стоимости всех материалов.

После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма. Незыблемость основных принципов археологической реставрации была подтверждена решением II Международного конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в 1964 г.

в Венеции. Это решение получило название Венецианской хартии. Венецианская хартия ставит на первое место консервацию памятников, ограничивая область реставрации:

«реставрация должна производиться в исключительных случаях»

В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

  • Заключительные положения
  • Ответственность сторон
  • Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  • Форс-мажорные обстоятельства
  • Права и обязанности сторон
  • Предмет договора
  • Подписи сторон
  • Порядок разрешения споров
  • Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  • Порядок расчетов и стоимость работ

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

2.3.

Реставрация мебели — это спасение дорогих вам предметов интерьера. — при задержке поставок материалов со стороны Заказчика либо со стороны поставщика, повлекшие простои в работе Подрядчика.

В этом случае, срок выполнения работ по настоящему Договору продлевается на соответствующее количество дней задержек. — в случае проведения дополнительных работ (вне состава сметы – приложение №1 к Договору), которые оговариваются сторонами в дополнительном соглашении, либо указаны в акте приемки выполненных работ.
  1. Счета на оплату (счет-фактура не предоставляется в связи с применением УСН)
  2. Подробная смета с перечнем услуг и товаров
  3. Договор на оказание услуг с указанием гарантийного срока
  4. Акт выполненных работ.
  1. После предварительного выезда нашего замерщика к клиенту, мы подготавливаем договор и счет на предоплату
  2. После выполнения работ мебель и все необходимые документы (акт, счет на остаток и др.) доставляются обратно клиенту.
  3. После внесения предоплаты заказ передается в службу доставки для дальнейшей перевозки мебели в цех

Виды деятельности, попадающие под патент в 2019 году для ИП Патент для ИП – это разрешение заниматься определённым направлением бизнеса.

Какие именно виды деятельности вправе осуществлять предприниматель, устанавливает Налоговый кодекс РФ.

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Выполнение данного этапа возможно в день оформления договора. Где выполняются работы по перетяжке мебели Как правило, все работы выполняются в нашем цехе, т.к.

в этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки.

Работы начинаются только после внесения аванса?

Да, размер предоплаты составляет полную стоимость всех материалов. Сумма за работу выплачивается клиентом после сдачи-приемки заказа.

У меня есть ткань/кожа, можете ли вы этим материалом обить мою мебель? Рискуете получить совсем не тот результат на который рассчитывали.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%. 2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.

В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки! Мебель упаковывается в пленку, а декоративные элементы дополнительно оборачиваются поролоном. Наш дизайнер приезжает к Вам с образцами материалов, чтобы помочь выбрать наиболее подходящий вариант и рассчитать стоимость заказа, исходя из точных размеров Вашей мебели и необходимых расходных материалов.

Договор на перетяжку стульев

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех. В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки!

Источник: https://medspravku-omsk.ru/dogovor-na-peretjazhku-mebeli-obrazec-63094/

Примерный договор ремонт офисных кресел

Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

Сроки и гарантия Сколько по времени будет ремонтироваться ваша мебель Средний срок выполнения заказа составляет 3 недели с момента заключения договора. Срочные заказы выполняются в течение двух недель.

Какой срок гарантии на нашу работу Мы предоставляем рекордный срок гарантии на нашу работу – 3 календарных года! Технические вопросы: Из каких этапов состоит процесс выполнения заказа Если заказ выполняется в цехе: Работа по заказу начинается с момента оформления заявки на вызов дизайнера-замерщика.

Сделать это можно как по телефону, так и через форму обратной связи. Затем, в удобное для Вас время, к Вам приезжает наш дизайнер, который привозит с собой образцы обивочных материалов, помогает определиться с выбором, рассчитывает

договор на ремонт

(далее по тексту – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные Подрядчиком Работы и материалы, использованные для производства Работ, указанные в Локальной смете на ремонтные работы (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – Смета), в сроки и в порядке, установленных настоящим Договором.

1.2. Все дополнительные работы, не вошедшие в Смету, и возникшие по инициативе Заказчика выполняются по согласованному Сторонами Дополнительному соглашению.

1.3. Стоимость производимых по настоящему Договору Работ и стоимость используемых материалов согласно Смете на ремонтные работы составляет_________ рублей __ коп., включая НДС 18% – _________. 2. Порядок и сроки выполнения работ, условия и порядок оплаты 2.1.

Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) работы по ремонту офиса ___________________________, расположенного по адресу: _____________________________________, в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. 2.1. Обязанности Подрядчика. 2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Договор на ремонт (отделку) квартиры

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, собственными силами с использованием материалов Заказчика. 1.3.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. 1.4.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. 3.2.

Договор на ремонт офиса (помещения) между юридическими лицами: образец

Приходится искать возможности для ремонта на стороне, и вести переговоры с организацией, осуществляющей ремонты.

Ремонт – затратное мероприятие, и его проведения одним юридическим лицом в интересах другого неизбежно потребует договор на ремонт помещения, образец которого скачать в Интернете не сложно.

Если эти аспекты не найдут своего отражения в договоре, то подрядчик вправе будет

Договор на ремонт помещения: образец скачать

Предоставление запрашиваемых данных – прямая обязанность подрядчика. Предоставляемые данные обязательно должны состоять из:

  1. Видов производимых работ;
  2. Формы внесения оплаты;
  3. Сведений о человеке, на которого возлагается обязанность выполнения определенного вида работ при ремонте жилья (стаж его трудовой деятельности, квалификационный уровень и прочее).
  4. Особенностей оказания услуг;
  5. Стоимости выполняемых работ;

Важный момент! Ответственным за предоставление заказчику информации является именно подрядчик.

Нарушением, в этом случае, будет предоставление недостоверных либо неполных сведений и любые недостатки, появившиеся в результате подобных действий подрядчика, вследствие того, что заказчик не получил изначально надлежащую информацию, или же был неверно информирован подрядчиком.

Договор услуг по реставрации мебели

Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

метров. При простом восстановления мебели услуги оказываются на территории заказчика. В штате мастерской работает бригада из 8 квалифицированных мастеров, каждый из которых занимается реставрацией и перетяжкой от 5 лет.

Мебельная мастерская «Комфорт-Сервис» ответственно относится к поставленным задачам и обязательно подписывает с каждым клиентом договор. В нем указаны сроки и перечень работ, стоимость, обязанности и права сторон.

Типовой договор по перетяжке мебели

Приобретая мебель или обновляя ее, мы рассчитываем, как правило, что она прослужит нам еще долгие годы, оставаясь при этом в прекрасной форме.

Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей № 49, с изменениями и дополнениями, ремонт мебели рассматривается как бытовая услуга, осуществляемая по договору бытового подряда.

Договор оказания услуг по ремонту реставрации и перетяжки обивки мебели

  • Полная или частичная замена обивочного материала.

Ремонт мягкой мебели, по-видимому, никогда не утратит своей актуальности, ведь именно эта процедура позволяет вдохнуть новую жизнь в уже старые и потерявшие свой привычный внешний вид стулья, кровати или диваны. А ведь многие из них дороги нам как память, сегодня такие и не купишь.

Один из наиболее распространенных видов ремонта домашней мебели – это ремонт стульев.

метров. При простом восстановления мебели услуги оказываются на территории заказчика. В штате мастерской работает бригада из 8 квалифицированных мастеров, каждый из которых занимается реставрацией и перетяжкой от 5 лет. Мебельная мастерская «Комфорт-Сервис» ответственно относится к поставленным задачам и обязательно подписывает с каждым клиентом договор.

В нем указаны сроки и перечень работ, стоимость, обязанности и права сторон.

Договор на оказание ремонтных услуг

Оплата Потребителем выполненных работ производится по соглашению Сторон единовременно не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ, либо в рассрочку на ___________ месяцев равными долями.

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

Оплата Потребителем выполненных работ производится по соглашению Сторон единовременно не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ, либо в рассрочку на ___________ месяцев равными долями.

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

Типовой договор на ремонт мебели

Смета на работы. смета на черновые материалы являются неотъемлемой частью договора.

1.3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом. : Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/my-dogovor.

: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/my-dogovor.

документа перед обращением к юристам сайта!

Выберите юриста, который

условия, и начните работу!

в течение 10-15 минут предложат

вам свои услуги и назовут цены.

Опишите документ, который вам

нужен.

Это бесплатно и займет

и ничего не теряете, если никто

из юристов вам не подойдет.

  • разных юристов и выбираете

    результатом, напишите нам, и мы

    Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса.

    В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

    В мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос!

    Мы стараемся! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно

    Источник: http://zppmsk.com/dogovor-uslug-po-restavracii-mebeli-83847/

    Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

    Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

    г.

    «__» ____ 2014 г.

    _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из _______ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

    1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: _______.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Исполнитель обязан:

    2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

    2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

    2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

    2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

    2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

    2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

    2.2. Заказчик обязан:

    2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

    2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

    2.3. Исполнитель имеет право:

    2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

    2.4. Заказчик имеет право:

    2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

    3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

    3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет ___ рублей, включая НДС.

    3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

    3.2.1. В течение ___ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере ___ % от Цены договора.

    3.2.2. В течение ___ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

    3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

    3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ___% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

    4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

    4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет ___ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

    4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за ___ дней.

    4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

    4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

    4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

    5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

    5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение ___ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

    6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

    6.2.

    К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

    7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

    7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде _____.

    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

    8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    10. ПОДПИСИ СТОРОН

    Заказчик _________________

    Исполнитель _________________

    Источник: https://hr-portal.ru/doki/dogovor-okazaniya-uslug-po-remontu-restavracii-i-peretyazhki-obivki-mebeli

    Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) — Договор оказания услуг, работ

    Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

    г.______________                                                  «___»_____________  201__г.

    ______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________,   действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

    1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

    1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

    2. Качество и гарантии

    2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

    2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

    2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

    2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

    3. Права и обязанности сторон

    3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

    3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.

    ) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

    3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

    3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

    3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

    Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км.

    Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме,  он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

    3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

    3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

    3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

    3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

    3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

    3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

    3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ.

    При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа.

    При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

    3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

    3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней.

    В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.

    Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

    Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

    По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

    4. Право собственности

    4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

    5. Цена договора и порядок расчётов

    5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%  

    5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

    5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

    5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

    5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

    6. Ответственность сторон

    6.1.

    В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной  до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

    6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

    6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

    7. Форс-мажор

    7.1.

    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

    7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

    7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

    8. Заключительные положения

     8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

    8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

    8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

    • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
    • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

    8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

    • нарушение сроков оплаты.
    • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

    8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

    8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

    8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

    8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    Подписи сторон:

    __________________ / ________                   _________________ / ________                              

           м.п.                                                                     м.п.

    Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D0%B1_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

    Договор на перетяжку мягкой мебели

    Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

    Приёмка работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с Графиком выполнения работ. 4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.4.3. Вышеуказанный Акт сдачи-приемки подписывается сторонами.

    При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте.

    Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.5. СТОИМОСТЬ РАБОТ5.1. Общая стоимость работ составляет: __________________ рублей, (________________________________________________________ тысяч рублей РФ.)Утверждённые Договором расценки на выполнение работ изменению в одностороннем порядке не подлежат.5.2.

    Авансируемая сумма от общей стоимости Договора составляет -__________ рублей РФ ( _________________________________________________ рублей РФ).

    Образец договора на изготовления мягкой мебели

    Мы вывозим Вашу мягкую мебель на фабрику на. Стоит понимать, что перетяжка мягкой мебели это не.

    Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели. Цены на перетяжку мягкой мебели определяются согласно сложности работ: Взгляд падает на мебель всякого ценового диапазона: Существует мнение, что перетяжка мебели производится с целью.

    Сколько стоит перетяжка мебели.

    Образец договора на перетяжку мебели В-третьих, после оценки работ по обшивке вашей мебели, прежде, чем заказать перетяжку мебели, внимательно.

    Адвокатское бюро правовая поддержка

    By / 19th Июль, 2019 / / В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

    В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

    порядок расчета, гарантия на мебель. Физическое лицо — предприниматель ……………………………….

    именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», и _______________________________________________________________________ который(ая) проживает по адресу____________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. ЗАКАЗЧИК заказывает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает заказ на производство работ по изготовлению: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.2.

    ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет обусловленные данным Договором работы ЗАКАЗЧИКУ в течении ________ ЗАКАЗЧИКОМ в момент подписания данного Договора.

    Передача предоплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ является фактом того, что Сторонами согласованы все существенные условия работ, предусмотренных данным Договором.

    Фактом полного расчета за выполненную работу является подпись ИСПОЛНИТЕЛЯ в графе «Расчет по лучен в полном объеме».

    3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию на работы выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ. Гарантия не распространяется на повреждения, ставшие результатом механических воздействий на изделие.

    3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется: произвести окончательный расчет и принять работу, выполненную согласно Договору.

    В случае, если ЗАКАЗЧИК по истечению срока, указанного в п. 1.2. данного Договора не может принять работу, ЗАКАЗЧИК обязан оплатить хранение изделия согласно п.

    При этом срок исполнения обязательств передвигается на период действия непредвиденных обстоятельств.

    ______________________________________________ ………………………………………. ______________________________________________ Идентификационный № ………………………….

    ______________________________________________ Св. о государственной регистрации …………… ______________________________________________ р/с ……………………………….«Приват Банк» телефон______________________________________ МФО ………….

    (066)……………. (098)……………….

    Перетяжка и ремонт мягкой мебели

    У нас очень богатое портфолио и в нас можно быть уверенными. Вся информация есть в официальных источниках.

    Мы предоставляем материалы, лучшие по качеству, чем при покупке мебели, за меньшие деньги. Всегда. Соблюдаем сроки, учитываем пожелания, превосходим ожидания. Средний стаж специалистов — 15 лет.

    Источник: https://rusdolgi.ru/dogovor-na-peretjazhku-mjagkoj-mebeli-29860/

  • Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.