Договор на монтаж пожарной сигнализации

Содержание

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Договор на монтаж пожарной сигнализации

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Исполнитель:

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2. Заказчик:

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнительИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчикИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Заказчик______________ Фамилия И.О.

© 2010-2019 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Источник: https://labofbiznes.ru/dogovor_montag.html

Договор на установку охранно-пожарной сигнализации

Договор на монтаж пожарной сигнализации

г.Москва«____» ____________ г.

________________________ » именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Ген. директора ____________.

, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СЭБ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Ген. директора ___________________.

, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора:

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по установке охранно-пожарной сигнализации в _______________________________ по адресу: г.Москва, ____________________________________

1.2 Заказчик обеспечивает выполнение правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии на объекте выполнения работ.

1.3 Документация по выполненной работе будет храниться у Заказчика.

2. Стоимость работ:

2.1 Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________ руб. 00 коп (_____________________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ____________ руб. ____ коп

2.2 Заказчик оплачивает предоплату в размере 50 % от стоимости договора ___________________ руб. __________ коп (_____________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ___________ руб.______ коп.

2.3 Исполнитель предъявляет Заказчику счет, акт сдачи-приемки на выполненные работ и счет- фактуру.

2.4 Форма оплаты — безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

2.5 Поле окончания работ выдается счет на оплату и акт выпаленных работ для оплаты выполненных работ

2.6. Оплата проводится в течении 5 рабочих дней после передачи счета, после чего выдается счет фактура и товарная накладная.

3. Ответственность сторон

3.1 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4. Форс-мажор

4.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по обстоятельствам форс-мажора, возникшим после подписания настоящего Договора.

4.2 Обстоятельствами форс-мажора считаются стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, а также изменения в Законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон.

4.3. Сторона, которая подвергается действию обстоятельств непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами, после чего выполнение обязательств по Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств.

5. Разрешение споров

5.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору должны разрешаться путем переговоров между Сторонами и в соответствии с Законодательством РФ.

5.2. В случаях, когда Стороны не могут прийти к согласию, спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

6. Срок действия договора

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору обеими сторонами.

6.2 Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

6.3 Договор, может быть расторгнут до истечения срока с предупреждением одной из сторон за один месяц.

9. Дополнительные условия

9.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.

9.2 Со дня подписания настоящего договора обеими сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к договору, не имеют юридической силы.

9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

9.4 Гарантия на установленное оборудование при правильной его эксплуатации один год с момента установки.

9.5.Контактный телефон для связи с исполнителем Т. 8-495-789-76-05, 10-00 до 18-00 кроме выходных и праздников. В пятницу до 17-00

Юридические адреса и банковские реквизиты

Заказчик

Исполнитель

Заказчик ________________________ (                 )

                                м\п

Исполнитель _____________________ (                 )

                               м\п

Источник: http://omegasb.ru/dogovora-na-uslugi/dogvor-po-ustanovke-okhranno-pozharnoy-signalizacii.html

Договор на монтаж пожарной сигнализации

Договор на монтаж пожарной сигнализации

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ). По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: в количестве в следующих местах: , используемые методы монтажа: . 1.3.

В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается). 2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя.

Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.
3. Сроки выполнения работ 3.1.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности.

Договор подряда на установку пожарной сигнализации

По окончании работ стороны в срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ. 4.Права, обязанности и ответственность сторон 4.1. Исполнитель: 4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки; 4.

1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору. 4.2. Заказчик: 4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора 4.2.2.

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации

Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с до . 4.3.3. Исполнитель имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя.

4.3.4.

Важно

Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством. 4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в срок. 4.3.6.

Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.

Панель ручного поиска договоров

Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1.

Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку пожарной сигнализации (Приложение N ). Заявка подается с до в виде следующим способом: . 4.1.3.

Принять по Акту приема-сдачи работы по установке пожарной сигнализации (Приложение N ).
4.2. Заказчик вправе: 4.2.1.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора. 4.2.2.

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Внимание

Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ( тысяч) рублей копеек, в том числе НДС 18% — ( тысяч ) рублей копеек.4.2.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж.

Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.4.3.

Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6.

Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.2.7.

Договор на монтаж пожарной сигнализации образец

Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. 1.2. Условия выполнения работ:Пожарная сигнализация устанавливается .

(указать адрес) Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

Договор на установку пожарной сигнализации

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). 4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение дней уведомить об этом другую Сторону. 4.3. Документ, выданный (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более , то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1.

Договор на монтаж автоматической пожарной сигнализации

Сроки оплаты: . 2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3. СРОКИ 3.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г. Конечный срок — » » г. 3.2.

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. , д. , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2.

Источник: https://1privilege.ru/dogovor-na-montazh-pozharnoj-signalizatsii/

Договор субподряда на монтаж и обслуживание пожарной сигнализации

Договор на монтаж пожарной сигнализации

Договор подряда на выполнение монтажа охранной, пожарной, тревожной сигнализации в помещении был заключен 28.09.2011. В апреле 2015 года проводится пожарная проверка, где выявляются нарушения, в том числе и то, что подрядчик, производивший работы, не имел лицензии.

Заказчик не знал, что на проведение данного вида работы нужна лицензия, и принял работы по акту приема-передачи в октябре 2011 года. Сейчас заказчика привлекают к административной ответственности по части 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Есть ли какая-либо возможность взыскать с подрядчика денежные средства и возместить штраф? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:Заказчик имеет право заявить требование о возмещении убытков, возникших в связи с уплатой административного штрафа. Обоснование вывода:В соответствии со ст.

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г.
Москва, ул. , д. , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2.

Сигнализация

Исполнитель вправе: 4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ. 4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере . 5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.

Договор на установку пожарной сигнализации

Договор на монтаж пожарной сигнализации

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:
Пожарная сигнализация устанавливается ___.

(указать адрес)

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93″, «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″.

Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

В соответствии с вышеперечисленными документами и на основании обсуждения Заказчика и Исполнителя устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве _____________ в следующих местах: _________________, используемые методы монтажа: __________________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (_________) руб., в том числе НДС _____ (_________) руб. Стоимость работ подтверждается __________.

2.2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:
_______________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор заключен на срок с «__»________ ___ г. по «__»________ ___ г. Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «__»________ ___ г.

Конечный срок — «__»________ ___ г.

3.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _____________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

4.3. Документ, выданный _____________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Исполнитель обязан выполнить работы добросовестно и квалифицированно.

5.2. Изменения условий настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, оформляемому в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.3. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

6. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1293

3. СРОКИ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «___»___________ ____ г.

Конечный срок — «___»___________ ____ г.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______________________.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ______________________.

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик ИсполнительНаименование: ____________________ Наименование: ____________________Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________ИНН ______________________________ ИНН ______________________________КПП ______________________________ КПП ______________________________Р/с ______________________________ Р/с ______________________________в ________________________________ в ________________________________К/с ______________________________ К/с ______________________________БИК ______________________________ БИК ______________________________ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________От имени Заказчика От имени Исполнителя____________________ (__________) ____________________ (__________) М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

Договор на монтаж пожарной сигнализации

Меню

— Полезная информация — Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор на монтаж пожарной сигнализации

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6.

Образец договора на установку пожарной сигнализации

СРОКИ 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г.

Важно Конечный срок — » » г. 3.2.

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1.

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты.

Внимание

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ).

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: в количестве в следующих местах: , используемые методы монтажа: .

Выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

7.2. Работы проводятся в зданиях Заказчика без остановки рабочего процесса в рабочие дни после 1200 часов.

8.

Общие требования к выполнению работ:

8.1. Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией.

8.2. Провести измерения сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции и омической ассиметрии.

9.
Одновременно по всем объектам (кассам) АПК №1,3,5

10. Требования к качеству работ:

10.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, в том числе:

· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Правила производства и приемки работ».

10.2.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности.
По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

ДОГОВОР №

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполнит работы по монтажу и наладке системы безопасности (охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА.

2.

Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1.

В случае изменения банковских и почтовых реквизитов, Сторона, меняющая их, обязана сообщить письмом другой Стороне новые реквизиты в течение 10 календарных дней.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7.
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.8. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Приложения:

1.

Приложение – Протокол рассмотрения оценки котировочных заявок №______от «_____» ___________ 20___г. – на _____ листах.

2. Приложение – Техническое задание на _______ листах.

3.

Приложение — Ведомость объема работ на _______ листах

4. Приложение – Рабочий проект на _______ листах

8.

Форс-мажор означает событие, не подвластное контролю Сторон, не вызванное их просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (военные события, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, карантины, теракты, забастовки в отрасли и регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора).

6.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах.

Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______________________.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ______________________.

6

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.6. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату штрафа в размере 5% от цены договора.

Источник: http://north-lawyer.ru/obrazets-dogovora-na-montazh-ustanovki-pozharnoj-signalizatsii/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.