Пример договор на оказание услуг по дроблению щебня

Договор услуг по дроблению

Сторона, получившая претензию в течение 30-ти календарных дней со дня получения претензии, обязана мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения. 6.4. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами Заказчика либо Исполнителя.

6.5. При невозможности разрешения указанных споров и разногласий между Сторонами в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменнойформе и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителямиСторон и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение

Договор на оказание услуг

Конструктор документов>Договоры>Договор возмездного оказания услуг>Договоры оказания услуг Спектр услуг, которые исполнитель может предоставлять заказчику по типовому бланку договора оказания услуг чрезвычайно широк, благодаря разнообразию действий по удовлетворению потребностей в гражданско-правовой сфере.

Развитие экономики и рост объемов информации (знаний) в интеллектуальной области способствовали появлению большого количества новых услуг, реализация которых осуществляется на основе заключения договорных отношений на предоставление консультационных, информационных и других услуг, включая услуги по обучению. У нас представлены бланки договоров, которые уместно заключать при оказании следующих услуг: общих; юридических; бухгалтерских; информационных; консультационных; аудиторских;

Договор на оказание услуг по вывозу отходов

на оказание услуг по вывозу отходовг. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: вывоз отходов, образующихся в процессе производства Заказчика с его объекта по адресу: .2.1.

Отходы, подлежащие вывозу, включают в себя:

1. строительные отходы;
2. смёт;
3. крупногабаритные отходы;
4. отходы потребления;

2.2. Отходы, не выделенные в п.2.1 настоящего договора, подлежат вывозу только после согласования с Исполнителем.2.3.

Не подлежат вывозу люминесцентные лампы, промасленная ветошь, аккумуляторы.3.1.

Исполнитель производит вывоз отходов по заявкам с объектов указанных Заказчиком.3.2.

Договоры технического обслуживания

Конструктор документов>Договоры>Договор возмездного оказания услуг> и ремонта являются одним из видов договоров возмездного оказания услуг. В разделе можно скачать образцы и бланки всех видов договоров технического обслуживания с рекомендациями по заполнению типовой формы.

Перечень объектов, которым необходимо техническое обслуживание и ремонт постоянно увеличивается и, соответственно, перечень договоров, регулирующих эту форму юридических отношений, тоже постоянно растет.

Договор на оказание сметно-технических услуг

на оказание сметно-технических услугг. «» 2019 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.1.2.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;1.2.2.

Договор подряда на переработку

на переработкуг. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Форма задания Заказчика приведена в Приложении №1 к настоящему договору.Задания от имени Заказчика могут подписывать .1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, – переработка в .1.3.

Работы выполняются Подрядчиком из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в задании.

Договор оказания услуг

Внесение Защита Имущество Обслуживание Оформление Перевод Приватизация Услуги по регистрации Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора на оказание услуг за 2019 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Договор выполнения работ по дроблению

— — ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Однодневка», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем: Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора 1.

Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: ,(указать, какая работа должна быть выполнена именуемую в дальнейшем “Работа”. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до 201 г.

Источник: https://46registration.ru/dogovor-uslug-po-drobleniju-45238/

Пример договор на оказание услуг по дроблению щебня

Щебень мелкой фракции предназначен для дорожных работ, строительных работ, а так же для производства бетона, бетонных смесей и товарного бетона. Скачать прайс-лист на щебень Щебень. Фракции 20-44 мм.

Щебень в Санкт-Петербурге мелких фракция 20-44мм с доставкой можно с карьера без цепочки посредников. Щебень мелкой фракции предназначен для дорожных работ, строительных работ, а так же для производства бетона, бетонных смесей и товарного бетона Скачать прайс-лист на щебень Щебень.

фракция 40-70 мм Щебень в Санкт-Петербурге фракций от 40-70 мм с доставкой в СПб можно с карьера без цепочки посредников.

Щебень крупных фракций применяется как балластный слой и является высокопрочным материалом и хорошо выдерживает механическое разрушение и износ, обладает большим сцеплением фракций, а так же щебень предназначен для дорожных работ и строительных работ.

Важно

Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иными, не противоречащими действующему законодательству, способами. 3.5.

По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ. 4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 4.1.

Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает Стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов. 8.2.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой Стороны. 8.3.

Извещения, уведомления, сообщения по настоящему Договору могут передаваться почтой, по телефаксу, телексу, телетайпу.

Внимание

Риск искажения информации либо неполучения ее другой Стороной несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию по телефаксу, телексу, телетайпу. 8.4.

Договор подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями Исполнителя и Заказчика. 8.5.

Срок действия настоящего договора с момента подписания его сторонами по , но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, возникших до истечения срока его действия.

9.

Типовой договор поставки товара

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 7.2.

Договор на оказание услуг по доставке щебня

Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара. 3.2. Обязанности Покупателя: 3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.

3.2.2.

Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку. 3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные). 3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА 4.1.

Водительский состав Исполнителя обязан пройти вводный инструктаж по безопасности труда, а также предрейсовый медицинский осмотр, о прохождении которого медицинским персоналом Заказчика делается отметка в путевом листе.

Заказчик обязуется: · предварительно информировать Исполнителя в письменном виде о предоставлении автотранспорта; · использовать автотранспорт в соответствии с его назначением и условиями технической эксплуатации; принимать оказанные услуги путем подписания акта приема-передачи услуг и оплачивать их в порядке и на условиях настоящего договора.

2.3.

В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: — замены соответствующей части Товара в разумный срок; — соразмерного уменьшения установленной цены на часть Товара с недостатками. 5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Покупатель оплачивает поставляемые товары по цене, указанной в Протоколе согласования цены, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору. 5.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: 5.2.1.

Покупатель производит авансовый платеж в размере 100% за поставляемый товар до начала отгрузки партии Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. Под партией товара в целях данного Договора понимается месячная отгрузка Товара, указанного в п. 1.2. настоящего Договора. 5.3.

Продление Договора оформляется Дополнительным соглашением к Договору, являющегося его неотъемлемой частью. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимается как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

11.2. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 11.3. Во все, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 11.4.

Своевременно выполнять заявленный и согласованный сторонами объем перевозок. · Обеспечить непрерывную, равномерную, ежесменную производительную работу транспортных средств, во избежание простоя техники Заказчика.

Обеспечить водителей путевыми листами с обязательным заполнением в них порядковых номеров.

Принимать на себя ответственность: за сохранность в пути перевозимых грузов, за исключением грузов, которые перевозятся с сопровождающим представителем Заказчика, за соблюдение паспорта загрузки транспортных средств. Доставлять вверенный Заказчиком груз в пункт назначения и выдавать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю).

Источник: https://1privilege.ru/primer-dogovor-na-okazanie-uslug-po-drobleniyu-shhebnya-2/

Договор на оказание услуг по переработке

оплатить Подрядчику переработку сырья (материалов), возместить расходы по отгрузке готовой продукции и ее транспортировке; 2.1.3.

предоставить Подрядчику разнарядки на отгрузку готовой продукции с указанием вида продукции, отгрузочных и почтовых реквизитов, а также номера актов приема-передачи выполненных работ по переработке сырья (материалов); 2.1.4.

в случае непредоставления Заказчиком разнарядки на отгрузку в течение ____ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по переработке сырья (материалов) — оплатить услуги Подрядчика по хранению выработанной продукции.

2.2. Подрядчик обязуется: 2.2.1.

принять и переработать сырье (материалы) в течение __ дней от даты акта приема-передачи сырья (материалов) с выработкой готовой продукции согласно утвержденной и действующей у Подрядчика на данный момент стандартной спецификации выхода готовой продукции. Спецификация оформляется на каждую партию передаваемого сырья (материалов).

Договор выполнения работ по дроблению

: 1. Действующим законодательством не предусмотрена возможность взыскания авансового платежа в судебном порядке. Чтобы защитить свои интересы, истец вправе не начинать работу вообще, либо приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора. 2.

В деле отсутствуют доказательства, подтверждающие, что подрядчик выполнил работы на сумму требуемого аванса, что также повлияло на принятие судом решения об отказе в иске. 3. Проценты за пользование чужими денежными средствами являются ответственностью за просрочку оплаты выполненных работ.

Если не доказан факт выполнения работ, проценты не полежат взысканию. 4.

4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт. 4.3.

Договор подряда на выполнение работ по дроблению скального грунта

Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 8.8.

Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более , каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Типовой договор подряда

Заказчик вправе начислить Подрядчику за нарушение им следующих договорных обязательств: — за нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору – пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

При задержке сдачи объекта свыше 30 календарных дней Подрядчик уплачивает помимо пени штраф в размере 10 % от общей стоимости работ по настоящему договору; — за задержку устранения недостатков и дефектов работе против сроков, предусмотренных актами Сторон, составленными в соответствии с пунктом 4.4. настоящего договора – пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ по настоящему договору, но не более 10 % от общей стоимости работ. 6.4. Если Подрядчик не устраняет дефекты и недостатки в своей работе в сроки, согласованные с Заказчиком, то Заказчик вправе устранить их силами другого Подрядчика.

Выполнение работ (взрывные работы) по дроблению пород скальной вскрыши

Внимание

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 2.

Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

На конверте указывается наименование запроса котировок и номер извещения. 3.

Взыскание аванса по договору подряда

Уплатить Подрядчику обусловленную цену в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки. 2.1.2.

В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 2.1.3.

Известить Подрядчика в разумный срок об обнаруженных после приемки работы отступлениях в ней или иных недостатках.
2.1.4. Обеспечить необходимые отключения энергоустановок для возможности производства работ. 2.1.5.

Подготовить рабочее место и обеспечить беспрепятственный проход на объект персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам и подъезд соответствующего транспорта Подрядчика по его заявкам на территорию объекта.

Договор подряда на выполнение работ и услуг, образец, бланк

НДС 18% руб. _ коп (_ рублей _ коп.). · При заключении договора возможно увеличение суммы договора (предложенную победителем) до предельной начальной стоимости увеличенной не более чем на 7 процентов. 3.2.

Тарифная стоимость расчистки одного гектара применяется независимо от густоты кустарника и диаметра деревьев, находящихся в пределах существующей трассы, способа расчистки и учитывает транспортные и командировочные расходы, а также расходы на съем жилья и горюче-смазочные материалы. 3.3. Тарифная стоимость одного гектара, указанная в п. 3.

1 настоящего договора является фиксированной и не подлежит изменению по требованию одной из сторон, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством.

3.4.

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

Подрядчик обязан выполнить Работу лично. 2.2. Подрядчик имеет право при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ. 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1.

В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.

3 настоящего договора, в течение дней с момента приемки результатов Работы. 2.4. 3аказчик имеет право: 2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.4.2.

 договора по типам

Подрядчику оборудование, инструменты, материалы. 1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 1.4. Срок выполнения работ с » » 201 г. по » » 201 г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно. 1.4.1.

Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем. Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора 2. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1.
Выполнить Работу с надлежащим качеством. 2.1.2.

Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора. 2.1.3. Передать результат Работы Заказчику. 2.1.4.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней. 2.1.5.

Источник: https://prodhelp.ru/dogovor-vypolneniya-rabot-po-drobleniyu/